建筑及工程类事故损失评估类案例

   《XXX贸易有限公司五号、六号厂房工程施工合同》和《XXX贸易有限公司五号、六号宿舍楼工程施工合同》，约定

由原告为被告承建上述工程。但在履行合同过程中因被告既不能依合同约定按时支付工程进度款，又不能提供相关的资料，致使原告在资金不到位，又无法办理《建筑施工许可证》的情况下,多次被迫停工，致使合同已无法继续履行。

  原设计工程概况：XXX贸易有限公司5号、6号厂房、5号、6号宿舍楼，为钢筋混凝土框架结构，基础工程采用天然基础，砌体工程采用蒸压灰砂砖。其中5号、6号厂房为三层钢筋混凝土框架结构，总建筑面积为8617.86平方米；5号、6号宿舍楼为七层钢筋混凝土框架结构总建筑面积为5459.86平方米。

  核实勘查状况：已施工部分，5号厂房三层框架4308.96平方米；6号厂房1框架1436.32平方米；5号宿舍五层框架1949.95平方米，6号宿舍一层框架389.99平方米。

  　核定过程及结果：依《工程施工合同》及工程图纸资料及施工方案，确定总的工程量，依核实勘查状况确定已施工工程量；采用相同的施工类别、施工方案、材料单价，在约定基准时点，依当地《2003年广东省建筑工程综合定额》标准，分别核算总的工程量价格及已施工工程量价格，最终确定已施工工程量价格占总的工程量价格比例为38.45%，并按该比例确定本案合同纠纷价。